施工合同

时间:2023-08-01 21:46:06
精选施工合同模板汇编八篇

精选施工合同模板汇编八篇

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编整理的施工合同8篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

施工合同 篇1

XXXXXX建设工程有限公司(以下简称甲方)

施工班组(以下简称乙方)

为了明确双方职责,保证该工程的各项指标顺利达标,特签订如下内部承包条款,以资共同遵守执行。

一、工程概况:

1、工程名称:XXXXX生产厂房

2、工程地点:市开发区出口加工区内。

3、承包方式:包清工。

4、承包范围:两栋六层的土建,工业厂房面积约24480平方米。

5、承包内容:按照现已看到图纸设计的所有内容,从基础挖土开始直至工程一次性竣工使用。图纸修改增减乙方必须无条件先做最后竣工时再结算。

二、合同工期:

1、开、竣工时期:20xx年3月 日至20xx年10月 日,其中基础主体为100天,25万元工期罚款,主体部分占80%,总工期为190日历天,具体根据月计划、周计划实施。工期延误超5天,年终分配扣分配额中5%的比例及扣5万元,工期延误超天、10天,年终分配扣分配额中5%的比例及扣5万元,以此类推,周转材料钢管每天20xx元,塔吊1000元,机具800元。

2、乙方应按工期要求施工完成交付使用,不得 ……此处隐藏13407个字……/p>

4、 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后,填写工程保修单。

第八条: 工程款支付方式

1、 签订本合同时,工程款按月预付进度款,进度款支付方式为付当月施工队完成工程量的50%,工程完成验收后支付90%,工程预留10%为质保金;

第九条: 违约责任

1、 合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

2、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

3、 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

4、 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

第十条: 合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时,按下列1—2种方式解决:

1、 向------仲裁委员会申请仲裁;

2、 向----人民法院---起诉。

第十一条: 附则

1、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、 本合同签订后工程不得转包;

3、 甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

第十二条:其他约定条款(可另附页,附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力)。

第十三条:自甲乙双方签订本协议之日起,甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。

甲方:乙方:

盖章:盖章:

年 月 日

《精选施工合同模板汇编八篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式